- 單選題根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是（ ）。
- A 、對于限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服的
- B 、國防、外交等國家行為
- C 、行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令
- D 、行政機(jī)關(guān)對行政機(jī)關(guān)人員的獎懲、任免等決定
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：A】
人民法院不受理公民、法人或者其他組織對下列事項提起的訴訟：
（1）國防、外交等國家行為；
（2）行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令；
（3）行政機(jī)關(guān)對行政機(jī)關(guān)工作人員的獎懲、任免等決定；
（4）法律規(guī)定由行政機(jī)關(guān)最終裁決的行政行為。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】根據(jù)《行政訴訟法》的規(guī)定,下列屬于應(yīng)當(dāng)受理的行政案件有( )。
- A 、認(rèn)為行政機(jī)關(guān)沒有依法發(fā)給撫恤金的
- B 、認(rèn)為行政機(jī)關(guān)違法要求履行其他義務(wù)的
- C 、行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令
- D 、行政機(jī)關(guān)對行政機(jī)關(guān)工作人員的獎懲、任免等決定
- E 、認(rèn)為符合法定條件申請行政機(jī)關(guān)頒發(fā)許可證和執(zhí)照,行政機(jī)關(guān)拒絕頒發(fā)或者不予答復(fù)的
- 2 【多選題】根據(jù)《行政訴訟法》的規(guī)定,提起行政訴訟必須符合的條件包括( )。
- A 、有明確的被告
- B 、有具體的事實根據(jù)
- C 、有具體的訴訟請求
- D 、屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄
- E 、原告認(rèn)為行政機(jī)關(guān)作出的具有普遍約束力的行政行為侵犯其合法權(quán)益
- 3 【多選題】根據(jù)《行政訴訟法》的規(guī)定,提起行政訴訟必須符合的條件包括( )。
- A 、有明確的被告
- B 、有具體的事實根據(jù)
- C 、有具體的訴訟請求
- D 、屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄
- E 、原告認(rèn)為行政機(jī)關(guān)作出的具有普遍約束力的行政行為侵犯其合法權(quán)益
- 4 【單選題】根據(jù)我國《行政訴訟法》的規(guī)定，提起行政訴訟應(yīng)符合的條件不包括( )。
- A 、存在有效的訴訟證據(jù)
- B 、有具體的訴訟請求和事實根據(jù)
- C 、屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄
- D 、原告是認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的公民、法人或者其他組織
- 5 【單選題】根據(jù)《行政訴訟法》第41條的規(guī)定,下列不屬于提起行政訴訟應(yīng)符合條件的是()
- A 、原告是認(rèn)為抽象行政行為侵犯其合法權(quán)益的公民、法人或者其他組織
- B 、有明確的被告
- C 、有具體的訴訟請求和事實根據(jù)
- D 、屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄
- 6 【多選題】根據(jù)《行政訴訟法》的規(guī)定,下列屬于應(yīng)當(dāng)受理的行政案件有( )。
- A 、認(rèn)為行政機(jī)關(guān)沒有依法發(fā)給撫恤金的
- B 、認(rèn)為行政機(jī)關(guān)違法要求履行其他義務(wù)的
- C 、行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令
- D 、行政機(jī)關(guān)對行政機(jī)關(guān)工作人員的獎懲、任免等決定
- E 、認(rèn)為符合法定條件申請行政機(jī)關(guān)頒發(fā)許可證和執(zhí)照,行政機(jī)關(guān)拒絕頒發(fā)或者不予答復(fù)的
- 7 【多選題】根據(jù)《行政訴訟法》的規(guī)定,提起行政訴訟必須符合的條件包括( )。
- A 、有明確的被告
- B 、有具體的事實根據(jù)
- C 、有具體的訴訟請求
- D 、屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄
- E 、原告認(rèn)為行政機(jī)關(guān)作出的具有普遍約束力的行政行為侵犯其合法權(quán)益
- 8 【單選題】行政訴訟、民事訴訟和()構(gòu)成我國基本訴訟制度。
- A 、行政處分
- B 、行政拘留
- C 、刑事訴訟
- D 、以上都不對
- 9 【多選題】下列情形中，屬于我國法律規(guī)定的行政訴訟受案范圍的是（ ）。
- A 、對公民、法人或者其他組織權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生實際影響的行為
- B 、行政機(jī)關(guān)作出的不產(chǎn)生外部法律效力的行為
- C 、認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯其財產(chǎn)權(quán)的
- D 、認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營自主權(quán)的
- E 、調(diào)解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為
- 10 【單選題】根據(jù)《行政訴訟法》，因不動產(chǎn)提起的行政訴訟，由（ ）人民法院管轄。
- A 、原告住所地
- B 、被告住所地
- C 、由原告選擇被告住所地或不動產(chǎn)所在地
- D 、不動產(chǎn)所在地
熱門試題換一換
- 城市隧道工程的主要施工方法有哪些?
- 2005年12月某施工企業(yè)超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程合同,該工程于 2006年12月竣工,但該企業(yè)于2006年9月取得相應(yīng)資質(zhì)等級,則該項目的建設(shè)單位請求法院按照無效合同處理,法院將 。
- ( )是企業(yè)根據(jù)質(zhì)量管理體系八項原則,在確定市場及顧客需求的前提下,制定企業(yè)質(zhì)量的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量記錄等體系文件,并將質(zhì)量目標(biāo)落實到相關(guān)層次、相關(guān)崗位的職能和職責(zé)中,形成企業(yè)質(zhì)量管理體系執(zhí)行系統(tǒng)的一系列工作。
- 試用不平衡報價法解釋事件1中A公司投標(biāo)報價的做法。
- 某機(jī)電安裝工程項目,某建筑公司于2010年3月8日與某建設(shè)單位簽訂了修建建筑面積為3000平方米工業(yè)廠房(帶地下室)的施工合同。該建筑公司編制的施工方案和進(jìn)度計劃已獲監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。施工進(jìn)度計劃已經(jīng)達(dá)成一致意見。合同規(guī)定由于建設(shè)單位責(zé)任造成施工窩工時,窩工費用按原人工費、機(jī)械臺班費60%計算。在專用條款中明確6級以上(含6級)大風(fēng)、大雨、大雪、地震等自然災(zāi)害按不可抗力因素處理。工程師應(yīng)在收到索賠報告之日起28d內(nèi)予以確認(rèn),工程師無正當(dāng)理由不確認(rèn)時,自索賠報告送達(dá)之日起28d后視為索賠已經(jīng)被確認(rèn)。根據(jù)雙方商定,人工費定額為30元/工日,機(jī)械臺班費為1000元/臺班。建筑公司在履行施工合同的過程中發(fā)生以下事件:事件1:基坑開挖后發(fā)現(xiàn)地下情況和發(fā)包商提供的地質(zhì)資料不符,有古河道,須將河道中的淤泥清除并對地基進(jìn)行二次處理。為此,業(yè)主以書面形式通知施工單位停工10d,窩工費用合計為3000元。事件2:2010年5月18日發(fā)生6級大風(fēng),一直到5月21日開始施工,造成20名工人窩工。事件3:5月21日用30個工日修復(fù)因大雨沖壞的永久道路,5月22日恢復(fù)正常挖掘工作。事件4:5月27日因租賃的挖掘機(jī)大修,挖掘工作停工2d,造成人員窩工10個工日。事件5:5月29日,因外部供電故障,使工期延誤2d,造成20人窩工,2臺施工機(jī)械窩工。事件6:在施工過程中,發(fā)現(xiàn)因業(yè)主提供的圖樣存在問題,故停工3d進(jìn)行設(shè)計變更,造成人工窩工的60個工日,機(jī)械窩工9個臺班。建設(shè)單位應(yīng)給予承包單位補(bǔ)償工期多少天?補(bǔ)償費用多少元?
- 分別指出事件四中的不妥之處，并寫出相應(yīng)的正確做法
- 感溫性是指瀝青材料的粘度隨溫度變化的感應(yīng)性。表征指標(biāo)之一是（）。
- 2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（ ）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
PArVM