- 多選題下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形中，當事人可以解除合同的有（ ）。
- A 、建設單位延期支付工程款，經(jīng)催告后同意
- B 、未經(jīng)建設單位同意施工企業(yè)擅自更換了現(xiàn)場技術員的
- C 、施工全業(yè)已完成的建設工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的
- D 、施工過程中，施工企業(yè)不滿建設單位的指令，將全部工人和施工機械撤離現(xiàn)場，并開始了其他工程建設的
- E 、施工企業(yè)施工組織不力，導致工期一再延誤，使該工程項目已無投產(chǎn)價值的
掃碼下載億題庫
精準題庫快速提分
參考答案【正確答案：C,D,E】
P142 施工合同的解除
承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：
（1）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；
（2）合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的；
（3）已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的；
（4）將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。
故選CDE。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】施工合同履行過程中發(fā)生工程變更時，應由( )向承包人發(fā)出變更指令。
- A 、項目業(yè)主
- B 、設計單位
- C 、監(jiān)理方
- D 、變更提出方
- 2 【單選題】施工合同履行過程中發(fā)生工程變更時，應由（）向承包人發(fā)出變更指令。
- A 、項目業(yè)主
- B 、設計單位
- C 、監(jiān)理方
- D 、變更提出方
- 3 【單選題】合同履行過程中發(fā)生違約后,下列說法正確的是( )。
- A 、未違約一方可以同時選擇定金和違約金要求對方賠償
- B 、違約一方可以選擇定金或違約金承擔違約賠償責任
- C 、未違約方可以選擇定金或違約金要求對方賠償
- D 、由人民法院決定
- 4 【單選題】施工合同履行過程中,合同一方當事人提出變更合同要求。經(jīng)雙方協(xié)商,就合同增項工程的計價達成一致,該部分工程的合同價格應自( )時變更。
- A 、合同訂
- B 、提出變更要求
- C 、雙方達成一致
- D 、由人民法院進行裁決
- 5 【單選題】施工合同履行過程中,因( )造成承包人的損害,可以免予追究發(fā)包人的違約責任。
- A 、不可抗力
- B 、發(fā)包人委托設計的圖紙錯誤
- C 、工程未通過環(huán)境影響評價而被迫停工
- D 、發(fā)包人采購的設備未能按時到貨導致停工
- 6 【單選題】施工合同履行過程中發(fā)生工程變更時,應由()向承包人發(fā)出變更指示。
- A 、項目業(yè)主
- B 、設計單位
- C 、監(jiān)理方
- D 、變更提出方
- 7 【單選題】下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形,當事人催告后方可以單方解除的是()。
- A 、發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋
- B 、由于報價失誤,施工單位在訂立合同后表示無力履行
- C 、建設單位延期支付工程款
- D 、施工單位施工組織不力,導致工程工期延誤,使該項目已無投產(chǎn)價值
- 8 【單選題】施工合同履行過程中場中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責任的是（ ） 。
- A 、施工過程中發(fā)生罕見洪災，導致工期延誤
- B 、施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導致工期延誤
- C 、施工企業(yè)的設備損壞，導致工期延誤
- D 、施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤
- 9 【單選題】施工合同履行過程中發(fā)生如下事件，承包人可以據(jù)此提出施工索賠的是（）。
- A 、工程實際進展與合同預計的情況不符的所有事件
- B 、實際情況與承包人預測情況不一致最終引起工期和費用變化的事件
- C 、實際情況與合同約定不符且最終引起工期和費用變化的事件
- D 、僅限于發(fā)包人原因引起承包人工期和費用變化的事件
- 10 【單選題】施工合同履行過程中，發(fā)包人惡意拖欠工程款所造成的風險屬于施工合同風險類型中的（）。
- A 、項目外界環(huán)境風險
- B 、管理風險
- C 、合同信用風險
- D 、合同工程風險
熱門試題換一換
- 人民法院認為起訴不符合起訴條件,作出不予受理裁定,原告不服的,可以( )。
- 業(yè)主方和項目參與各方可根據(jù)各自的項目管理確定其信息管理的分類,但為了信息交流的方便和( ),應盡可能做一些統(tǒng)一分類的規(guī)定。
- 城市熱力管道竣工驗收應復檢的主要項目包括( )。
- (四) 某建設單位和施工單位簽訂了某市政公用工程施工合同,合同中約定:建筑材料由建設單位提供;由于非施工單位原因造成的停工,機械補償費為200元/臺班,人工補償費為50元/日工;總工期為120天;竣工時間提前獎勵為3000元/天,誤期損失賠償費為5000元/天。經(jīng)項目監(jiān)理機構批準的施工進度計劃如圖7所示(單位:天)。 施工過程中發(fā)生如下事件。 事件一:工程進行中,建設單位要求施工單位對某一構件作破壞性試驗,以驗證設計參數(shù)的正確性。該試驗需修建兩間臨時試驗用房,施工單位提出建設單位應該支付該項試驗費用和試驗用房修建費用。建設單位認為,該試驗費屬建筑安裝工程檢驗試驗費,試驗用房修建費屬建筑安裝工程措施費中的臨時設施費,該兩項費用已包含在施工合同價中。 事件二:建設單位提供的建筑材料經(jīng)施工單位清點入庫后,在專業(yè)監(jiān)理工程師的見證下進行了檢驗,檢驗結果合格。其后,施工單位提出,建設單位應支付建筑材料的保管費和檢驗費;由于建筑材料需要進行二次搬運,建設單位還應支付該批材料的二次搬運費。 事件三:①由于建設單位要求對B工作的施工圖紙進行修改,致使B工作停工3天(每停一天影響30工日,10臺班);②由于機械租賃單位調(diào)度的原因,施工機械未能按時進場,使C工作的施工暫停5天(每停一天影響40工日,10臺班);③由于建設單位負責供應的材料未能按計劃到場,E工作停工6天(每停一天影響20工日,5臺班)。施工單位就上述三種情況按正常的程序向項目監(jiān)理機構提出了延長工期和補償停工損失的要求。 事件四:在工程竣工驗收時,為了鑒定某個關鍵構件的質(zhì)量,總監(jiān)理工程師建議采用試驗方法進行檢驗,施工單位要求建設單位承擔該項試驗的費用。 該工程的實際工期為122天。 [問題]
- 關于室內(nèi)防水立管外設置套管的說法,正確的是()。
- 采用空心條板做門、窗框板時,距板邊()內(nèi)不得有空心孔洞。
- 壓力管道中的公用管道安裝許可類別為GB類壓力管道,分為燃氣管道和()。
- 根據(jù)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500 — 2013),下列說法正確的是()。
- 排水大型混凝土構筑物，在施工期間應合理設置后澆帶。后澆帶設置時，要遵循( )的原則。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
B73qk