- 判斷題某礦建施工單位承擔(dān)了一井筒的施工任務(wù)，根據(jù)業(yè)主提供的地質(zhì)資料，表土無流砂，厚度不到30m，基巖部分最大涌水量不到30立方米／h。因此，施工單位決定采用普通井圈背板施工法進(jìn)行表土施工，基巖采用鉆眼爆破法施工，來源吊泵進(jìn)行排水。在井筒表土施工時，施工單位發(fā)現(xiàn)有3.5m厚的流砂層，采用普通井圈背板施工法無法通過，只得采用化學(xué)注漿的方法通過，造成工期延誤1個月，費用增加120萬元。井筒基巖施工中，井筒實際涌水量大于50立方米／h，必須采用工作面預(yù)注漿法堵水，造成工程延誤2個月，費用增加200萬元。井筒施工結(jié)束進(jìn)行驗收時，發(fā)現(xiàn)井筒總的涌水量為15立方米／h，不符合規(guī)范要求，業(yè)主要求進(jìn)行壁后注漿堵水，施工單位為此增加費用130萬元，工期延長1個月。本工程施工單位索賠的費用和工期分別是多少？
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案本工程施工單位可索賠到的費用是120+200=320萬元，工期是1+2=3個月。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】某施工單位承建一立井井筒，該井筒直徑為6.5m，深度為668m，采用立井混合作業(yè)施工方式。主要機械化設(shè)備配套方案采用了FID-6傘鉆打眼、HZ-4中心回轉(zhuǎn)抓巖機出矸、兩套單鉤提升、液壓伸縮式模板砌壁，炮眼深度為2.4m，模板高度為2.0m。施工組織采用正規(guī)循環(huán)作業(yè)，綜合掘進(jìn)隊勞動組織，每天完成一個循環(huán)。但實際施工進(jìn)度較慢，循環(huán)組織經(jīng)常被打亂，掘進(jìn)工效低。該井筒施工的機械化設(shè)備配套方案是否合理？
- 2 【判斷題】某施工單位承擔(dān)了一井筒的施工項目，該工程項目施工合同價為560萬元，合同工期為6個月，施工合同規(guī)定：（1）開工前業(yè)主向施工單位支付合同價20％的預(yù)付款。（2）業(yè)主自第一個月起，從施工單位的應(yīng)得工程款中按10％的比例扣保留金，保留金限額暫定為合同價的5％，保留金到第三月底全部扣完。（3）預(yù)付款在最后兩個月扣除，每月扣50％。（4）工程進(jìn)度款按月結(jié)算，不考慮調(diào)價。（5）業(yè)主供料價款在發(fā)生當(dāng)月的工程款中扣回。（6）若施工單位每月實際完成的產(chǎn)值不足計劃產(chǎn)值的90％時，業(yè)主可按實際完成產(chǎn)值的8％的比例扣留工程進(jìn)度款，在工程竣工結(jié)算時的實際產(chǎn)值如下表：
該工程進(jìn)入第四個月時，由于業(yè)主資金困難，合同被迫終止。第一個月到第三個月各月簽證的工程款是多少？應(yīng)簽發(fā)的付款憑證金額是多少?
- 3 【判斷題】某施工單位承擔(dān)了一井筒的施工項目，該工程項目施工合同價為560萬元，合同工期為6個月，施工合同規(guī)定：（1）開工前業(yè)主向施工單位支付合同價20％的預(yù)付款。（2）業(yè)主自第一個月起，從施工單位的應(yīng)得工程款中按10％的比例扣保留金，保留金限額暫定為合同價的5％，保留金到第三月底全部扣完。（3）預(yù)付款在最后兩個月扣除，每月扣50％。（4）工程進(jìn)度款按月結(jié)算，不考慮調(diào)價。（5）業(yè)主供料價款在發(fā)生當(dāng)月的工程款中扣回。（6）若施工單位每月實際完成的產(chǎn)值不足計劃產(chǎn)值的90％時，業(yè)主可按實際完成產(chǎn)值的8％的比例扣留工程進(jìn)度款，在工程竣工結(jié)算時的實際產(chǎn)值如下表：該工程進(jìn)入第四個月時，由于業(yè)主資金困難，合同被迫終止。合同終止時業(yè)主已支付施工單位各類工程款多少萬元？
- 4 【判斷題】某施工單位承擔(dān)了一井筒的施工項目，該工程項目施工合同價為560萬元，合同工期為6個月，施工合同規(guī)定：（1）開工前業(yè)主向施工單位支付合同價20％的預(yù)付款。（2）業(yè)主自第一個月起，從施工單位的應(yīng)得工程款中按10％的比例扣保留金，保留金限額暫定為合同價的5％，保留金到第三月底全部扣完。（3）預(yù)付款在最后兩個月扣除，每月扣50％。（4）工程進(jìn)度款按月結(jié)算，不考慮調(diào)價。（5）業(yè)主供料價款在發(fā)生當(dāng)月的工程款中扣回。（6）若施工單位每月實際完成的產(chǎn)值不足計劃產(chǎn)值的90％時，業(yè)主可按實際完成產(chǎn)值的8％的比例扣留工程進(jìn)度款，在工程竣工結(jié)算時的實際產(chǎn)值如下表：該工程進(jìn)入第四個月時，由于業(yè)主資金困難，合同被迫終止。合同終止后業(yè)主共應(yīng)向施工單位支付多少萬元的工程款？
- 5 【單選題】一承包商承攬了一井筒的施工任務(wù)，施工準(zhǔn)備由承包商負(fù)責(zé)，業(yè)主協(xié)助，施工中發(fā)生的（ ）事件承包商可以向業(yè)主進(jìn)行索賠。
- A 、井口場地未進(jìn)行平整而無法豎立井架
- B 、施工人員技術(shù)水平低而延誤進(jìn)度
- C 、施工設(shè)備沒有及時進(jìn)場而延誤開工
- D 、施工圖紙不能及時提供而延誤施工
- 6 【判斷題】某礦建施工單位承擔(dān)了一井筒的施工任務(wù)，根據(jù)業(yè)主提供的地質(zhì)資料，表土無流砂，厚度不到30m，基巖部分最大涌水量不到30立方米／h。因此，施工單位決定采用普通井圈背板施工法進(jìn)行表土施工，基巖采用鉆眼爆破法施工，來源吊泵進(jìn)行排水。在井筒表土施工時，施工單位發(fā)現(xiàn)有3.5m厚的流砂層，采用普通井圈背板施工法無法通過，只得采用化學(xué)注漿的方法通過，造成工期延誤1個月，費用增加120萬元。井筒基巖施工中，井筒實際涌水量大于50立方米／h，必須采用工作面預(yù)注漿法堵水，造成工程延誤2個月，費用增加200萬元。井筒施工結(jié)束進(jìn)行驗收時，發(fā)現(xiàn)井筒總的涌水量為15立方米／h，不符合規(guī)范要求，業(yè)主要求進(jìn)行壁后注漿堵水，施工單位為此增加費用130萬元，工期延長1個月。施工單位在哪些情況下可以進(jìn)行工程的變更？
- 7 【判斷題】某礦建施工單位承擔(dān)了一井筒的施工任務(wù)，根據(jù)業(yè)主提供的地質(zhì)資料，表土無流砂，厚度不到30m，基巖部分最大涌水量不到30立方米／h。因此，施工單位決定采用普通井圈背板施工法進(jìn)行表土施工，基巖采用鉆眼爆破法施工，來源吊泵進(jìn)行排水。在井筒表土施工時，施工單位發(fā)現(xiàn)有3.5m厚的流砂層，采用普通井圈背板施工法無法通過，只得采用化學(xué)注漿的方法通過，造成工期延誤1個月，費用增加120萬元。井筒基巖施工中，井筒實際涌水量大于50立方米／h，必須采用工作面預(yù)注漿法堵水，造成工程延誤2個月，費用增加200萬元。井筒施工結(jié)束進(jìn)行驗收時，發(fā)現(xiàn)井筒總的涌水量為15立方米／h，不符合規(guī)范要求，業(yè)主要求進(jìn)行壁后注漿堵水，施工單位為此增加費用130萬元，工期延長1個月。針對本井筒的施工實際情況，施工單位應(yīng)如何進(jìn)行索賠？
- 8 【判斷題】某施工單位承擔(dān)了一井筒的施工，該井筒井深500m，合同約定工程費用為3000萬元，其中直接工程費為2010萬元，計劃利潤為150萬元，稅金120萬元，措施費210萬元，規(guī)費210萬元，企業(yè)管理費300萬元，工程工期15個月。若工程量變化在±5%以內(nèi)，僅直接工程費作調(diào)整。工程停工時計費與正常相同。施工單位施工設(shè)備和能力可滿足600m井深的要求。施工過程中發(fā)生如下事件：（1）井筒穿過一含水層時，施工單位按照甲方提供的地質(zhì)勘測資料部署施工方案穿越含水層，施工中發(fā)現(xiàn)該含水層含水量及水壓遠(yuǎn)大于報告中提供的資料數(shù)據(jù)，因而發(fā)生了淹井，造成施工單位設(shè)備損失10萬元，返修井壁20萬元，事故處理80萬元，停工0.5個月，處理1個月。（2）建設(shè)單位提出要求井筒加深20m，需要材料費18萬元，人工費10萬元，施工機械使用費10萬元，增加工期0.2月。施工單位與甲方簽訂的合同中，直接費為多少？間接費為多少？
- 9 【判斷題】某施工單位承擔(dān)了一井筒的施工，該井筒井深500m，合同約定工程費用為3000萬元，其中直接工程費為2010萬元，計劃利潤為150萬元，稅金120萬元，措施費210萬元，規(guī)費210萬元，企業(yè)管理費300萬元，工程工期15個月。若工程量變化在±5%以內(nèi)，僅直接工程費作調(diào)整。工程停工時計費與正常相同。施工單位施工設(shè)備和能力可滿足600m井深的要求。施工過程中發(fā)生如下事件：（1）井筒穿過一含水層時，施工單位按照甲方提供的地質(zhì)勘測資料部署施工方案穿越含水層，施工中發(fā)現(xiàn)該含水層含水量及水壓遠(yuǎn)大于報告中提供的資料數(shù)據(jù)，因而發(fā)生了淹井，造成施工單位設(shè)備損失10萬元，返修井壁20萬元，事故處理80萬元，停工0.5個月，處理1個月。（2）建設(shè)單位提出要求井筒加深20m，需要材料費18萬元，人工費10萬元，施工機械使用費10萬元，增加工期0.2月。事件（1）中，施工單位是否可以提出索賠？為什么？發(fā)生的工期和費用應(yīng)如何處理？
- 10 【判斷題】某施工單位承擔(dān)了一井筒的施工，該井筒井深500m，合同約定工程費用為3000萬元，其中直接工程費為2010萬元，計劃利潤為150萬元，稅金120萬元，措施費210萬元，規(guī)費210萬元，企業(yè)管理費300萬元，工程工期15個月。若工程量變化在±5%以內(nèi)，僅直接工程費作調(diào)整。工程停工時計費與正常相同。施工單位施工設(shè)備和能力可滿足600m井深的要求。施工過程中發(fā)生如下事件：（1）井筒穿過一含水層時，施工單位按照甲方提供的地質(zhì)勘測資料部署施工方案穿越含水層，施工中發(fā)現(xiàn)該含水層含水量及水壓遠(yuǎn)大于報告中提供的資料數(shù)據(jù)，因而發(fā)生了淹井，造成施工單位設(shè)備損失10萬元，返修井壁20萬元，事故處理80萬元，停工0.5個月，處理1個月。（2）建設(shè)單位提出要求井筒加深20m，需要材料費18萬元，人工費10萬元，施工機械使用費10萬元，增加工期0.2月。事件（2）中，發(fā)生了工程量變更，費用應(yīng)如何處理？
熱門試題換一換
- 氣壓強度試驗用氣體為介質(zhì)進(jìn)行強度試驗，試驗壓力為設(shè)計壓力的( )倍。
- 下列分部分項工程中,達(dá)到一定規(guī)模時,需要編制專項施工方案的是( )。
- (四) 某項目經(jīng)理部中標(biāo)承建某道路工程,原設(shè)計是水泥混凝土路面,后因拆遷延期,嚴(yán)重影響工程進(jìn)度,但業(yè)主要求竣工通車日期不能更改。為滿足竣工通車日期要求,業(yè)主更改路面結(jié)構(gòu),將水泥混凝土路面改為瀝青混凝土路面。對這一重大變更,項目經(jīng)理在成本管理方面采取了如下應(yīng)變措施: (1)依據(jù)施工圖,根據(jù)國家統(tǒng)一定額、取費標(biāo)準(zhǔn)編制施工圖預(yù)算,然后依據(jù)施工圖預(yù)算打八折,作為瀝青混凝土路面工程承包價與業(yè)主方簽訂補充合同;打七折作為瀝青混凝土工程目標(biāo)成本。 (2)對工程技術(shù)人員的成本管理責(zé)任作了如下要求:質(zhì)量成本降低額;合理化建議產(chǎn)生的降低成本額。 (3)對材料人員成本管理的以下環(huán)節(jié)提出了具體要求:①計量驗收;②降低采購成本;③限額領(lǐng)料;④及時供貨;⑤減少資金占用;⑥舊料回收利用。 (4)要求測量人員按技術(shù)規(guī)程和設(shè)計文件要求,對路面寬度和高度實施精確測量。 問題
- 工程測量竣工圖的作用不包括( )。
- 某機電安裝工程公司承擔(dān)了某機械廠的機電安裝工程任務(wù),其中最主要的一項工程是廠區(qū)的架空管道工程。機電公司的幾個工人在下班時擅自開動起重機進(jìn)行吊裝管道,由于對起重機的使用要求不太了解,操作出現(xiàn)失誤,滑輪組鋼絲繩被拉斷,管道下滑,導(dǎo)致一名工人死亡。經(jīng)調(diào)查,是由于機電公司安全制度不夠完善,且沒有在吊裝前對基礎(chǔ)進(jìn)行試驗和驗收。下列不是自行式起重機的是( )。
- 根據(jù)事件4,計算D工作在第60天末,計劃應(yīng)完成的累計工作量(萬元),實際已完成的累計工作量(萬元),分別占D工作計劃總工作量的百分比;實際比計劃超額(或拖欠)工作量占D工作計劃總工作量的百分比。
- 關(guān)于建筑幕墻防火構(gòu)造要求的表述,正確的是( )。
- 在行政訴訟中，人民法院主要審查的是（）。
- 根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見》，關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付的說法，正確的有（ ）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
1qP4a