2022年監(jiān)理工程師《合同管理》考試共80題，分為單選題和多選題。小編為您整理歷年真題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、將施工索賠分為合同中明示的索賠和合同中默示的索賠,是按照()進行的分類。【單選題】

A.索賠目的

B.索賠起因

C.索賠的合同依據(jù)

D.索賠事件的性質(zhì)

正確答案:C

答案解析:按索賠的合同依據(jù)分類,分為合同明示的索賠和合同中默示的索賠;按索賠目的分類,分為工期索賠、費用索賠;按索賠事件的性質(zhì)分類,分為工程延誤索賠、工程變更索賠、合同被迫終止的索賠、工程加速索賠、意外風(fēng)險和不可預(yù)見因素索賠、其他索賠。

2、下列在施工過程發(fā)生的事件中,可以順延工期的情況包括()【多選題】

A.不可抗力事件的影響

B.承包人采購的施工材料未按時交貨

C.施工許可證沒有及時頒發(fā)

D.不具備合同約定的開工條件

E.工程師未按合同約定提供所需指令

正確答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用條件的規(guī)定,以下原因造成的工期延誤,經(jīng)工程師確認后工期相應(yīng)順延:①發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件;②發(fā)包人不能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款,致使工程不能正常進行;③工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;④設(shè)計變更和工程量增加;⑤一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;⑥不可抗力;⑦專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。這些情況工期可以順延的根本原因在于:這些情況屬于發(fā)包人違約或者是應(yīng)當由發(fā)包人承擔(dān)的風(fēng)險,反之,如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或者應(yīng)當由承包人承擔(dān)的風(fēng)險,則工期不能順延。

3、對債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)危害債權(quán)人利益的行為,債權(quán)人可以()撤銷。【單選題】

A.自行

B.請求主管部門

C.請求人民法院

D.請求工商行政管理部門

正確答案:C

答案解析:撤銷權(quán)的行使必須向法院請求。

4、依據(jù)《合同法》,下列有關(guān)解決合同爭議方式的表述中,錯誤的有()【多選題】

A.當事人雙方未達成仲裁協(xié)議的,仲裁機構(gòu)不能受理

B.當事人對仲裁裁決不滿的,可以申請法院進行二審

C.一方當事人不履行仲裁裁決的,對方可以請求法院執(zhí)行

D.仲裁裁決書自作出裁決之日起發(fā)生法律效力

E.建設(shè)工程合同的糾紛必須由被告所在地法院審理

正確答案:B、E

答案解析:B項,對仲裁裁決不滿的,可以向法院申請撤銷仲裁裁決,不能直接進行二審。E項,建設(shè)工程合同糾紛適用不動產(chǎn)所在地的專屬管轄,由工程所在地人民法院管轄。

5、材料采購合同履行中,供貨方交付產(chǎn)品時,可以作為雙方驗收依據(jù)的有()【多選題】

A.雙方簽訂的采購合同

B.施工合同對材料的要求

C.合同約定的質(zhì)量標準

D.合同未約定的推薦性質(zhì)量標準

E.雙方當事人共同封存的樣品

正確答案:A、C、E

答案解析:按照合同的約定,供貨方交付產(chǎn)品時,可以作為雙方驗收依據(jù)的資料包括:①雙方簽訂的采購合同;②供貨方提供的發(fā)貨單、計量單、裝箱單及其他有關(guān)憑證;③合同內(nèi)約定的質(zhì)量標準,應(yīng)寫明執(zhí)行的標準代號、標準名稱;④產(chǎn)品合格證、檢驗單;⑤圖紙、樣品或其他技術(shù)證明文件;⑥雙方當事人共同封存的樣品。

6、公開招標和邀請招標的區(qū)別包括()【多選題】

A.對投標人資質(zhì)的要求不同

B.競爭程度不同

C.招標費用不同

D.邀請投標人的方式不同

E.評標工作量不同

正確答案:B、C、D、E

答案解析:無論是公開招標還是邀請招標,都必須滿足相應(yīng)的資質(zhì)條件。

7、施工企業(yè)以自己的房產(chǎn)為抵押向銀行借款后,由于資金鏈斷裂無力還款,在依法拍賣該房產(chǎn)時尚欠銀行500萬元本金、20萬元利息、50萬元違約金,拍賣房產(chǎn)得款400萬元,拍賣費用10萬元,則施工企業(yè)欠銀行的債務(wù)()【單選題】

A.全部消滅

B.還有100萬元

C.還有150萬元

D.還有180萬元

正確答案:D

答案解析:抵押擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)、利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。主債權(quán)為500萬元,利息為20萬元,違約金50萬元,拍賣費用(實現(xiàn)債權(quán)的費用)為10萬元,則總債務(wù)為500+20+50+10=580(萬元),580-400=180(萬元)。

8、某施工項目,因與相鄰單位的協(xié)調(diào)工作沒有做好,無法按照施工合同約定日期開工,則發(fā)包人應(yīng)當承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任包括()【多選題】

A.通知承包人延期開工

B.賠償承包人損失

C.順延工期

D.將協(xié)調(diào)工作交給承包人

E.按照約定期限支付預(yù)付款

正確答案:A、B、C

答案解析:此為發(fā)包人原因的延期開工。因發(fā)包人的原因施工現(xiàn)場尚不具備施工的條件,影響了承包人不能按照協(xié)議書約定的日期開工的,工程師應(yīng)以書面形式通知承包人推遲開工日期。發(fā)包人應(yīng)當賠償承包人因此造成的損失,相應(yīng)順延工期。

9、在施工索賠中,工程師處理索賠的決定()【單選題】

A.承包人必須接受

B.不具有強制性的約束力

C.仲裁機構(gòu)應(yīng)予以認可

D.排除了法院的訴訟管轄

正確答案:B

答案解析:工程師的處理決定不是終局性的,對發(fā)包人和承包人都不具有強制性的約束力。

10、按照施工合同示范文本規(guī)定,“發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表”應(yīng)當列在()中。【單選題】

A.協(xié)議書

B.通用條款

C.專用條款

D.技術(shù)文件

正確答案:C

答案解析:合同范本中的“專用條款”部分只為當事人提供了編制具體合同時應(yīng)包括內(nèi)容的指南,具體內(nèi)容由當事人根據(jù)發(fā)包工程的實際要求細化。